摘要：好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《樓板澆筑合同范本(合集28篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在好筆桿子網還可以找到更多《樓板澆筑合同范本(合集28篇)》。
樓板澆筑合同范本 第1篇
1、承攬方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款；不同意利用的.，重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款____________% 違約金。
2、定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失；
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________%的違約金；
(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。
甲方：____________ 乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
房主人(甲方)：_________________
承建人(乙方)：_________________
甲方在前進社區房基地興建自住房一棟，由乙方承擔施工，經雙方充分協商，達成如下施工合同，希共同遵守。
第一條、建筑項目：_________________包含房屋的基礎、主體及屋頂壓墻建設，所有內外墻要抹灰，房屋正面外墻貼大理石。
第二條、建設地點：_________________納新小區119號。
第三條、承建方式及施工準備
1、甲方將其住宅建房工程以包工的方式承包給乙方承建。
2、甲方應及時提供工程所需全部材料。
3、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施，避免在搗制樓面時下雨影響樓面質量。
第四條、建房工期：_________________從 年 月 日起至 年 月 日止。
第五條、承建工程價格及付款方式
1.工程人工價為每平方米180元人民幣。
2.付款方式：_________________基礎施工先付壹萬，主體過半再付叁萬，屋面貼瓦再付叁萬，拆架后再付貳萬，余款作為質量保證金，驗收合格交房三個月后無質量問題全部付清。
第六條、施工安全要求
1、乙方施工人員必須具備一定的房屋建筑施工經驗，以確保乙方所承攬建設的工程符合建設施工所要求的質量和技術要求。
2、乙方必須重點抓好工程的質量和安全施工，嚴格按照抗震安居房屋建設標準建房，在施工期間，以確保工程質量和安全，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程質量、進度、安全三大要素加強全面檢查和督促。
3、乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任與甲方無關。
4、整體建筑建設內容：_________________房建工程規范中所指的主體工程的全部土建工程，含上下水管的孔洞預留，電路閉路電視線、電話線、管線路的預埋和安裝，瓷磚粘貼等。
5、本工程一層和二層為全框架建筑，其余層數為磚混結構，建筑面積以測量實際面積而定。
6.外裝修：_________________外墻立面均為大理石貼面，色澤自選。
7.內裝修：_________________衛生間，廚房立面均貼200_____300白瓷面磚到頂，一、二層大廳，樓梯過道貼2米高200_____300白瓷面磚。
其余內墻面均為水泥砂漿抹面，刷室內白涂料二遍，所有房間地面均鋪地板磚，地腳磚。
第七條、工程質量。
房屋四角垂直，墻體傾斜度不超過1厘米。
1、乙方按甲方提供的圖紙(要求)施工，若發現圖紙有不合理部分，經甲乙雙方共同協商，在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進行施工。
2、工程質量應達到抗震安居房屋建設評定標準的合格條件。建房后的墻體、窗戶安裝、門等要做到平整、光滑，墻磚、地面做到平滑，杜絕空鼓，符合相關標準。
3、因乙方方面自身原因達不到工程質量合格條件，乙方應按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作，并承擔導致返工、修改、重作等人工、材料等所有費用。返工、修改后仍不能達到約定的合格使用條件的，乙方承擔工程質量違約責任。
第八條、違約責任和爭議的解決辦法
1、甲方如未按照乙方的工程進度不能及時提供有關材料，造成乙方待料停工所受損失，均有甲方負責承擔賠償。
2、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作。造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
3、甲乙雙方因履行本合同發生爭議，應耐心協商解決。如經協商仍無法解決的，雙方同意提請法院進行仲裁。
…… 此處隱藏22807字，全部文檔請下載后查看。喜歡就下載吧 ……
