摘要：好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《窗簾出售合同范本(共7篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在好筆桿子網還可以找到更多《窗簾出售合同范本(共7篇)》。
窗簾出售合同范本 第1篇
賣方：(乙方)
買方：(甲方)
根據《^v^合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價
合同增加項目為坐墊60張; 窗簾6個; 臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) 。(不含稅收，如需開發票另加6%稅收) 注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當面交付現金;
(2)通過銀行轉帳。
三、 交貨方式、期限
1、乙方自行送貨安裝。
2、交貨工期為10日 。
3、交貨、安裝地點：__________________________________
四、違約責任
(1)違約責任
1、乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的'違約金。
2、乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3、甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 臺布 應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4、甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。 六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。
本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。
八其他約定 本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
補充條款
甲方： 乙方：
傳真： 傳真：
電話： 電話：
窗簾出售合同范本 第2篇
委托方（甲方）：_____
承攬方（乙方）：_____
根據國家有關法律、法規及相關規定，甲乙雙方本著平等互利的原則，經雙方友好協商一致，達成以下協議，供雙方遵守執行。
一、訂購安裝內容：甲方將公司辦公樓的窗簾裝修交由乙方制作、安裝。訂制窗簾的材料由甲方決定，乙方負責按照設計效果圖提供窗簾制作方案和各種材料樣品供甲方挑選，甲方選定材料后由乙方在約定的時間內制作、安裝窗簾。
二、規格型號、數量、價款：_____
1、承包方式：_____。
2、工程量：_____。
3、窗簾規格：_____。
4、合同價款：窗簾制安每套定價為_____元（含稅價，總計_____套），合同總價為人民幣小寫_____元，人民幣大寫_____元整。
三、結算方式：窗簾驗收合格后，乙方需向甲方提供發票及驗收合格證明辦理結算貨款手續，甲方在五個工作日內結清合同價款。
四、交付日期：從雙方合同簽訂之日起十日內將所有的窗簾制作安裝完畢，交付使用。如果因甲方原因需要延長工期，以甲方通知安裝為準。
五、質量要求：乙方按甲方選定的規格、材質、花色供貨。簾布產品質量符合國家級標準，毛紡（含毛滌）產品符合FZ/T—24002—98（精梳），FZ/T2400—93（粗梳），合成纖維絲織物符合GB/T17253—1998標準，不起毛、不起球、不泛光、不褪色、不崩紗。其它配件符合國家技術規范和質量標準。如發生所供產品與合同不符，甲方有權拒收或退貨，由此產生的一切責任和后果由乙方承擔。
窗簾出售合同范本 第3篇
需方（甲方）：________
供方（乙方）：________
在平等、自愿的基礎上，雙方本著互利互惠的原則，依據《^v^合同法》及相關法律法規，簽訂本合同。
一、定作物名稱、單位、數量、金額
定作物名稱、單位、數量、金額及其他說明等詳見《產品報價清單》，《產品報價清單》為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。本合同總金額：_____元（小寫），大寫：_____，價格不含稅費。
二、結算方式和交貨期限及地點：
1、合同一經簽訂，需方應在本合同簽訂之日起_____個工作日內向供方支付本合同總金額的，即人民幣￥_____元，大寫：_____ 。
2、需方應在出貨前向供方支付本合同總金額的，即人民幣元，大寫：_____ 。
3、定作物制作安裝完成并經需方簽字驗收后_____日內，需方向供方支付本合同約定的合同總金額的_____，即人民幣_____元，大寫：_____ 。
4、供方負責貨物制作、運送及現場安裝。
三、運輸方式：供方根據需方的要求選擇_____作為運輸方式，運輸費用由供方承擔。
四、驗收事項：
1、貨到后，需方如果發現產品的品種、型號、規格、外形存在問題，應于貨到后個工作日內向供方提出書面異議。如果發現產品的性能及質量不合規定，需方應于貨到個工作日內向供方提出書面異議（包括檢測情況、使用情況）。如需方未在規定期限提出書面異議的，視為所交產品符合訂購合同規定。
…… 此處隱藏3241字，全部文檔請下載后查看。喜歡就下載吧 ……
